钢筋工协议书
在不断进步的时代，协议的使用成为日常生活的常态，协议具有法律效力，确立某种法律关系。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的钢筋工协议书，欢迎阅读与收藏。
钢筋工协议书1甲方：
乙方：
甲方将西关村私人工程的钢筋制作，安装工程发包给乙方施工，为了明确双方责任使项目保质、保量按期完成，经双方协商，特订如下条款：
一、承包方式：包工不包料
二、承包内容：
1、本工程的钢筋制作、安装工程。
2、乙方开工前计算好本工程钢筋的材料计划，准确率控制在98%以内，并负责钢筋进场卸车分类堆放整齐。
3、乙方负责钢筋焊接，因焊接技术不好原因造成不合格，产生一切费用由乙方自行承担。
4、负责钢筋转运、半成品的堆放，以及原材料的分类堆放整齐。、
三、承包价格：
按建筑面积（ ㎡/元） 进行结算，如乙方在施工过程中，钢筋的浪费率超过2%时，其多余短钢筋及浪费的钢筋按购买价折算作为乙方的工程款。
四、质量要求：
乙方必须按设计图纸及施工验收规范要求施工，服从甲方管理人员按排，遵循建筑施工规范。所完工的项目必须达到合格标准。若质量经甲方、业主、验收不合格，其一切返工费、材料费均由乙方自行承担，并给予一定的罚款。
五、付款方式：
每层付65%，剩余35%待主体完工后付清。
六、工期：
按甲方规定时间内完成，如每推迟一天完成，每平方承包价格除低1.00元。
七、安全责任：
乙方文明施工必须按照安全施工操作规程施工，若出现任何安全责任事故，均由乙方自行承担，甲方概不承担任何责任。
八、奖罚标准
为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方配合。
1、不按施工图纸及甲方要求施工者，发现一次罚款200元。
2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业，无人跟班一次罚款100元。
3、钢筋绑扎安装，超出图纸及规范要求者，一处罚款50元。
4、通长钢筋必须挂线校直，违者每发现一处罚款50元。
5、钢筋绑扎不牢引起开扎及钢筋位移的，发现一处罚款50元。
6、钢筋绑扎好按要求放置垫块，拆模后发现有钢筋外露者，一处罚款50元。
7、不服从甲方管理者罚款500元。
8、每天下班前，乙方应自觉清理所用材料，不能乱扔乱放，如发现达不到要求者，罚款100元。
9、钢筋绑扎前，应等木工将模板上的杂物及锯沫清理干净后再施工，违者一次罚款100元。
10、施工现场所有甲方钢筋、架材、机械归甲方所有，乙方不得转借、贩卖，否则，发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
九、材料、机械工具的供应及使用
1、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的甲方材料应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。
2、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，剩下的短钢筋能焊接或搭接使用的要全部用上。给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。
十、其它：
乙方应珍惜甲方各种材料，注意文明施工，做到工完场清。此合同一式两份，自签字之日起生效。
甲方： 乙方：
20xx年 月 日
钢筋工协议书2发包方(以下简称甲方)：_____
承包方(以下简称乙方)：_____
甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：_____
一、工程内容：_____龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。
二、组织领导：_____
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
三、双方责任：_____
1、甲方责任：_____
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：_____
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6) ……此处隐藏3219个字……任的约定
1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。
2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。
3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
八、奖赏和违约责任
1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
九、合同份数
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、其它
本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
二0XX年 月 日
钢筋工协议书8发包方：___________________（下称甲方）
承包方：___________________（下称乙方）
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：___________________
二、工程地点：___________________
三、承包范围：___________________
施工图纸范围以内框架主体及基础的钢筋制作安装的所有施工内容（含腰线、凸窗飘板、阳台压顶、天面女儿墙砼壁、电梯、机房、水池等），施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，已包在承包范围以内。
四、工程内容：
钢筋制作、绑扎、焊接、安装、清理分类堆放隙，水平运输、垂直运输等一切施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约、包剧片、扎丝、焊条、机械、机具及其配电箱以后的电线）。
2、±0.00以上按施工图纸建筑面积贰拾元每平方米进行结算。（20元／m2）±0.00以下按380元/吨进行结算。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足优良标准。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行。
七、施工工期：
施工总工期暂定为基础上四个半月。乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
八、付款方式：
按层支付工程进度款70%，主体封顶验收合格后15天内支付至工程总价的90%，待工程竣工验收后一个月内付清余款。
九、工程管理双方责任：
A、甲方责任
1、提供有效的施工图纸，会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。
2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。
3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底，技术规程指导及施工安全教育，及时解决图纸存在问题。
4、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
5、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
6、为规范施工场地，甲方提供伙食，乙方施工人员统一就餐，按4.5元/餐支付伙食費。
B、乙方责任
1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员。
2、熟悉图纸，尽量减少余料。施工前必须对工人进行安全技术交底，使用材料做到办理提用手续。
3、乙方在主体施工期间，现场配备钢筋工人数必须满足甲方工期要求。
4、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方专项工长汇报，不得擅自更改设计
5、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。
6、提前安排好砼施工期间的钢筋工值班工作，在砼施工过程中要经常检查，如发现有钢筋变形等现象要及时修补加固。
8、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。不得随意停工，如果因停工造成其他班组的损失由乙方全部负责。
9、施工过程中，负责施工质量、自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查。
10、文明施工，做好施工组织、管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清、材料分类归拢堆放整齐有序。
11、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30％工程不作结算。
12、在施工现场做到文明施工，严禁随地大小便，一经发现，对每个班组每个工人处以10-20元的罚款。一经发现个人，对个人处于500罚款。
十、安全责任：
施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部。
十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：___________________（签章）乙方：___________________（签章）
________年______月______日________年______月______日
