工程协议书模板合集六篇
现如今，协议使用的情况越来越多，协议协调着人与人，人与事之间的关系。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编整理的工程协议书6篇，希望对大家有所帮助。
工程协议书 篇1甲方：福州卫华起重机械机械有限公司
乙方：福州升达冶金技术开发有限公司
经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：
一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；
二、乙方承诺，自本协议签订后至20xx年3月31日前将上述欠款全部偿还给甲方；
三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的日千分之**向甲方支付逾期还钱违约金；
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在原告所在地法院提起诉讼；
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：___________ 乙方：_____________
____年____月____日 ____年____月____日
工程协议书 篇2协议双方当事人：
甲方：汉邦景城7#楼项目部
乙方：班组长： 身份证号码：
技术员： 身份证号码：
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条 合同概况
1、 工程名称：汉邦景城7#楼内外粉刷工程。
2、 承包范围：内外墙抹灰（具体包括：内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、楼梯间墙面、外墙保温、挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰，楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。甲方提供如下：斗车、电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、水管、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等）总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完扫地出门，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工。
3、 承包形式：单包工承包给乙方，即包人工、包工期、包质量附材及工具。
4、 工程工期：施工7#楼总工期为1个月从20xx年2月1日至20xx年2月底止，乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量，保证楼内外都有足够班组和人员同时施工，保质保量完成当期所有施工任务，在施工的工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量（农忙前要做好骨干人员工作），提高管理水平，争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期，以甲方总工期为准，如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的，延误工期的相关直接损失由乙方承担。
5、 乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员；便于甲方管理协调。
6、 工程机械
① 甲方提供垂直运输用的物料提升机及司机、搅拌机由乙方自己开。
② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料，砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水，余剩材料均由乙方负责。
③ 乙方应本着节约材料的原则，对甲方提供的设备和材料，有计划、有组织的使用，不得损坏机械的浪费材料，如乙方超出国家定额含量和损耗，且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方；
第二条 承包单价和付款方式
1、 承包单价：面积按施工图纸内墙体面积计算，负一,二楼面积不含在本协议内，内墙价格为 7.5元/㎡ 门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙抹灰价格为16元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙保温,悬挂网格布以及抹面砂浆价格为18元/㎡按照实际保温面积计算.以上价为一次性包死价，以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间，通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求，工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意，甲方有权解除合同，所做工程量按50%结帐清场，如有反工所有材料由乙方承担。
2、付款方式
① 外墙打底结束并经开发商及监理部门验收合格后付至其打底价格的50%.外墙保温及抹面砂浆完成并经开发商与监理部门验收合格后付至其保温价格的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
② 内墙完成总工程量一半时并经开发商及监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.内墙全部结束完成时并经开发商与监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
③ 余款待乙方竣工验收交付开发商时三个月内付清。每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。
3、付款流程：各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费，报送给工程部，再拨付人工费时乙方将所有工人相关费用以表格形式并附工人身份证复印件呈报项目部,经相关人员（施工现场专职安全管理员、质检员、栋号长、工程部经理）审核签字后，由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部，经项目部领导审核签字后，由财务部发给各班组人工费。
第三条 工程质量
1、 工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求，没有技术规范和质量标准的，按甲方制定的质量标准、技术要求进行施工后验收。
2、 施工质量必须创市优，质量以竹溪县质量监督站验收为准。
3、 严格按甲方下达的技术交底、施工管理文件（技术交底见附件）进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求，中间验收不能一次性通过，乙方将承担一切损失。
第四条 安全生产、文明施工
1、 乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保护用品，组织班组所有工人定期安全教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好每个分项工程的安全技术交底，切实做到安全生产，文明施工，认真学习安全技术操作规程，做好每个分项工程的安全技术交底，确保施工安全，若发生安全事故除保险外，甲、乙方双方各承担50%。
2、 本工程为创文明施工样板工程，场地必须保持整洁，做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度，严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐，施工现场严禁大小便，工人住宿区要做到整洁有序，室内和四周保持干净，各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作，乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。
第五条 双方工作的责任
1、 ……此处隐藏3440个字……发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
工程协议书 篇5甲 方（责任人）：乙 方（责任人）：
甲方委托乙方承担恒天首府 1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作，为做好相关工作，甲乙双方本着平等互惠的原则在诚信、公平、自愿的基础上，经过双方协商，特签定协议书如下：
一、 工作内容：
甲方委托乙方承担 恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建 工程施工图预算工作。
工作内容主要包括：工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。
施工图预算范围包括：钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程，不包含任何安装工程。
二、 承包方式
乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价（不包括安装类的预算）的 1 ‰（千分之一）的固定比例计算预算费用。
三、 双方责任：
甲方责任：
（1）、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸（蓝图壹套）电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。
（2）、严格按照协议要求支付相关费用。
（3）、预算会审如在外地进行，应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费；出差时间限2天以内，且放在周末。
乙方责任：
（1）、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。
（2）、预算内容要求全面，正确，质量符合国家及陕西省的相关标准要求。
（3）、按期完成任务，及时参与甲方或审计单位的会审。
（4）、免费完成会审后的相关调整、修改工作（限2次）；发生原则性的大修改时，其费用另行商定。
（5）、保存好甲方提供的图纸等资料，预算工作结束，及时完整返还甲方。
四、 完成日期要求：
（1）、20xx年 6 月 27 日，甲方提供全套的图纸；
（2）、至20xx年 7 月 16 日17：00时，完成全套预算工作；
五、预算费用的支付方式：
本合同按现金（人民币）支付或银行转账的方式付款，所有款项必须由乙方（责任人）亲自确认领取。
乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方，并由甲方组织内部初审，初审时间不超过3-5天。
初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5‰（千分之零点五）支付预付款；待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。
六、争议解决：
发生争议时，甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决，如协商不成，甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。
七、合同生效和终止：
本合同自双方签字后生效，完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后，本合同自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
相关补充条款：注：以上补充内容具有同等法律效力。
甲方（责任人）：乙方（责任人）：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：710068 电 话：
电子信箱：
开户银行：
帐 号：
户 名：
工程协议书 篇6承租方： (以下简称甲方)
出租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
一，甲方租赁乙方工程车名称： (辆)
二，施工地点:
三，租赁期限：自20××年 月 日起至 20××年 月 日
四，付款方式和期限。
1，租金按月计算，每月租金 元。( 元)
2，自乙方车辆进场之日起干满一月后(30日)甲方向乙方支付首月租金的70%,剩余30%满一个季度后支付(第二月后以此类推，及支取70%，扣取30%保证金，所扣取保证金在工程结束时一次性付清)。
五，权利和义务.
1，甲方必须按照合同规定按期支付租金，逾期未付租金乙方有权终止合同并收回设备，造成的经济损失由甲方承担。
2，在租赁期内，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租赁的设备上增加或拆除任何零部件，自卸车的维修保养费用由乙方负责，甲方提供帮助与配合。租期内自卸车的主燃料由甲方负责。甲方允许乙方每月有三天的正常维修保养，(即每月正常工作日不得少于27天,每天装运不得少于40车次.运量每日累计,每月不得少于1000车次.如乙方达不到合同运量按照每车次叁十元扣款.)，超过五天按日平均租金扣除。
3，在施工过程中乙方驾驶员应服从甲方的工作安排，不得无故脱岗，不得故意怠工.不听指挥违章操作所造成的一切经济损失由乙方承担。未经乙方同意,甲方不得将乙方车辆转租他方.
4在施工期内，由于道路不通，下雨下雪等，人力不可抗拒等因素影响不能正常施工，所误工期乙方概不负责，甲方应正常支付租金。因甲乙双方单方违约所造成的一切损失，由违约方承担，同时处以20000元罚款。双方任何一方需解除合同,应提前三十日通知对方,否则按照违约处罚.
5未尽事宜双方协商解决。
备注：
本合同一式三份，甲乙双方各持一份。经双方签字盖章后生效，双方应认真按本合同执行，如有异议，提交人民法院诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
